施工合同

【精品】施工合同合集5篇

在人们的法律意识不断增强的社会，很多场合都离不了合同，合同是企业发展中一个非常重要的因素。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编整理的施工合同5篇，欢迎阅读与收藏。

为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的具体情况，特商定如下合同条款，共同遵守执行：

一、工程内容：中心小学15间平房吊顶。具体如下：阳光塑料扣板吊顶，采用白色木质T 形凹槽龙骨; 角线采用3CM 塑料线条，油面漆二遍。

二、承包单价：按实际吊顶面积计算。包工包料：吊顶每平方米30元整; 线条每米2元整。

三、双方责任：

1、甲方责任：

1) 提供乙方人员的中午生活，施工用电。

2) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度及监督、实施与管理。

2、乙方责任：

1) 严格按照设计变要求施工，提供的各种材料必须与经学校认定的样板一致，进场材料需经学校验收后方可使用。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥。

2) 严格本施工自身的安全生产教育。遵守执行各项制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故。若发生安全事故由乙方负责。

3) 绝对服从甲方的工程进度安排。保证足够的施工力量，负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。

4) 爱惜甲方的一切机械设备，违章操作致使机械设备损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。

四、工程质量及验收标准：

工程质量必须达甲方的要求。由于操作者盲目蛮干、图进度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责。

五、工期：

根据甲方提出的工期要求，按期或提前完成所有本项目的施工任务。

六、付款方法：

工程完工后，待工程验收合格后，三十天内结算并付清所有工程款。

七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

八、本合同一式三份，甲方执二份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包工程款时失效。

发包方(甲方) ：(盖章) 乙方：

代 表： 乙方（签字）：

签约时间：20xx年 月 日

XXXXXX建设工程有限公司(以下简称甲方)

施工班组(以下简称乙方)

为了明确双方职责，保证该工程的各项指标顺利达标，特签订如下内部承包条款，以资共同遵守执行。

一、工程概况：

1、工程名称：XXXXX生产厂房

2、工程地点：市开发区出口加工区内。

3、承包方式：包清工。

4、承包范围：两栋六层的土建，工业厂房面积约24480平方米。

5、承包内容：按照现已看到图纸设计的所有内容，从基础挖土开始直至工程一次性竣工使用。图纸修改增减乙方必须无条件先做最后竣工时再结算。

二、合同工期：

1、开、竣工时期：20xx年3月 日至20xx年10月 日，其中基础主体为100天，25万元工期罚款，主体部分占80%，总工期为190日历天，具体根据月计划、周计划实施。工期延误超5天，年终分配扣分配额中5%的比例及扣5万元，工期延误超天、10天，年终分配扣分配额中5%的比例及扣5万元，以此类推，周转材料钢管每天20xx元，塔吊1000元，机具800元。

2、乙方应按工期要求施工完成交付使用，不得拖延。如有拖延，必须承担甲方25万元的工期罚款费用。如因建设单位和甲方造成的原因除外，但必须要由业主现场代表签具的证明材料，报项目部认可，方可生效。

三、合同价款：

1、本工程承包价为 元，此价指各项指标完成，如哪项不得完成，应在承包价中扣除，请逐个对照实施。

A、瓦工组：上述总价中包括质量10万元，文明施工2万元直接由项目部扣除使用。除塔吊、搅拌机、拖车、振动器、打夯机由甲方负责，其余小型工具都包括在内，预留洞只要是洞包括修补全部在内。

B、木工组：上述总价包括质量5万元，文明施工1万元直接由项目部扣除使用。包括铁丝、圆钉、螺杆回丝、老模板整理、预留洞只要是洞包括吊模修补，铁夹子的回收以及工程竣工时材料无偿整理，搭设临时设施全部在内。

C、钢筋工组：上述总价中包括质量3万元，文明施工5千元直接由项目部扣除使用。所有机械用具由乙方提供，(弯曲机、切断机、卷扬机、对焊机)扎筋丝、钢筋部分的电焊、柱的预埋拉结筋人在内。

2、本工程所有价格为一次性包定，不发生零工和其它调整，瓦、木、钢自己的工棚各自负责，自己的材料(包括周转材料在内)自己上、下，临时设施所发生的人工费用已包括在上述费用中。

3、点工价格：技工为50元/天，普工：30元/天；瓦工必须完成150个，木工100个，钢筋50个。

四、工程款支付：

1、本工程从第二月起每人每月达28天以上付300元生活费，特殊情况除外。

2、本工程年终分配保证在已完工作量的70%左右。

3、因乙方原因在施工过程中，无法达到甲方对工期、质量、安全、文明施工等指标，乙方必须无条件服从甲方的处罚，情节严重清退出场，并按所完工程量的50%与乙方结算，此

款在当年春节前付给。

五、质量要求：

1、本工程主体为优质结构。如达不到该工程质量等级，乙方赔偿业主25万元质保金。

2、在施工中甲方代表可随时按现行施工规范标准抽查、检查工程质量，如检查有不合格现象时乙方应及时返工，第一次警告，第二次赔偿所修改用的材料费用。凡浇砼时木工、钢筋工必须派专人在施工现场看管。

3、分项工程一次交验合格率达到100%(以地方质量部门统计资料为准)，如低于合同标准每出现一次验收不合格者，罚款1000元，若在规定时间(以项目部“周进度计划”为准)。一次验收未通过而造成的工期、材料、机械台班等损失均由乙方承担。

4、在施工过程中，如因乙方原因(如乙方不听从甲方管理和要求或擅自偷工减料等)导致各项分项工程质量不合格，乙方应赔偿甲方全部的人工、材料、机械等损失。

5、隐蔽工程达到设计规范要求和协议条款给定的中间验收部位，乙方自检合格后，通知甲方代表验收，并做好自检记录隐蔽工程内容，验收不合格必须在限定的时间内整改，重新验收达到要求后方可报监理和地方质监部门验收签字后方可进行下道工序施工。

6、在主体工程结束未通过有关部门的验收前，项目部应组织有关人员自检、如砌体、柱、板超过规范要求过多，一是返工补救，二是赔偿下道工序多用材料的损失费用 ……此处隐藏2520个字……______________________

2、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后_________日后如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单（见附表九：工程结算单）并签字,甲方应在签字时间向乙方结清工程尾款。

3、工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票。

第十二条 违约责任

1、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿对方因此造成的经济损失；

2、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责；

3、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失；

4、甲方未按期支付第二（三）次工程款的,每延误一天向对方支付违约金_________元；

5、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延；

6、由于乙方原因致使工程延误,每延误一天向对方支付违约金_________元。

第十三条 合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时,按下列第_________种方式解决：

1、向岳阳仲裁委员会申请仲裁；

2、向_________人民法院起诉。

第十四条 几项具体规定

1、因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的_________地点,甲方负责支付垃圾清运费用（人民币）_________元（此费用不在工程价款内）；2、施工期间,甲方将外屋门钥匙_________把,交给乙方施工队负责人_________负责保管。工程竣工验收后,甲方负责提供新锁_________把,由乙方当场负责安装交付使用。

3、施工期间,乙方每天的工作时间为：上午_________点_________分至_________点_________分；下午_________点_________分至_________点_________分。

第十五条 其它约定条款_________.

第十六条 附则

1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后,经房地产管理部门鉴证之日起生效。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、凡在本市住宅装饰装修市场内签订合同的,本合同一式三份,甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。

4、合同履行完后自动终止。

甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：___

______

_________年____月____日 _________年____月____

发包方（甲方）：南韩碳火烤肉

承包方（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规，结合本市装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本装饰工程（以下简称工程）的有关事宜达成如下协议：

一、 工程概况

1、工程地址：南韩碳火烤肉

2、工程概况 ：外牌匾人工费

二、 工程日期

开工日期201__年__月__日 交工日期201__年__月__日

三、 工程造价及结算方式：

1、 工程总造价__________________________元整，不含所有税金。

2、 本合同签定后，甲方向乙方支付总造价 %人民币___________元整。

3、 安装吸塑字前，甲方向乙方支付总造价的 %____________

四、工程变更

施工期间改变工程规模，施工方法，工程投资，发生技术变更而调

整工程费用时，其增减额度甲、乙双方共同议定，工期顺延。

五、违约责任

1、 由于甲方原因导致中途停工，或改变施工方案，甲方应补偿乙方因停

工、窝工及材料损失费用。

2、 由于乙方原因逾期交工的由乙方负责。

3、 甲方未办理有关手续，造成停工、窝工由甲方负责。

六、其它

合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同组成部分。

合同经双方鉴定生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新鉴定补充协议。

合同有效：合同以交清尾款，签定售后保修协议为售后有效。未 交清尾款前，所有乙方施工项归乙方所有，交清尾款交工甲方使用

甲方签字： 乙方签字：

合同签定日期201__年__月__日

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，经双方充分协商，订立本合同。

第一条.工程地点及工作内容：

1、 工作地点：范县杨集乡。

2、 工作内容：围堤修筑、格堤修筑、修坡和堤坡清基等土方工程。按实际工作量计价结算。

第二条.工程质量：按甲方要求施工，保证工程质量。

第三条. 双方的义务和责任。

(一)甲方的义务和责任。

1、 负责技术交底，指挥乙方施工，监督工程质量;

2、 丈量工程量，计量和支付工程款;

3、 积极要求项目经理部协调处理地方关系。

(二)乙方的义务和责任。

1100%;

2、乙方每台车配备两名熟练的操作手，持证上岗;

3、乙方人员听从甲方现场指挥人员的指挥，按施工要求施工;

4、乙方维修和保养好设备，不得误工;

5、负责机械施工人员的安全，一切事故有乙方负责;

6、负责设备的进退场费(包括设备运输费);

7、负责所属施工人员的食宿;

8、结算工程款时向甲方提供部分发票;

第四条.工程款的计量和支付。

1、260.00元计价。

2、 甲方以现金或转账的方式支付乙方工程价款。工程全部竣工后及时计价，计价

第五条. 因不可抗力原因和汛期造成停工双方均都不承担责任。

第六条.其它

1. 本协议一式四份，甲、乙双方各执二份。

2. 本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

3. 本协议自签字之日起生效。

4. 本协议工程款结清后自行失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日